新建衢州至宁德铁路浙江段工程第三方测量咨询及评估招标公告

1. 招标条件
招标项目新建衢州至宁德铁路已由国家发展和改革委以《国家发展改革委关于新建衢州至宁德铁路项目可行性研究报告的批复》（发改基础[2014]2228号），中国铁路总公司、浙江省人民政府、福建省人民政府以《关于新建衢州至宁德铁路初步设计的批复》（铁总鉴函[2015]792号）批准建设。项目业主为九景衢铁路浙江有限公司，建设资金来自中国铁路总公司和地方政府资本金及银行贷款，招标人为九景衢铁路浙江有限公司。项目新建衢州至宁德铁路浙江段工程第三方测量咨询及评估招标已具备招标条件，现进行公开招标。
2. 工程概况与招标范围
2.1工程概况
新建衢州至宁德铁路位于浙西南和闽东北地区，北起浙江省衢州市，南至福建省宁德市。其中浙江段线路自沪昆铁路衢州站引出，沿既有沪昆铁路新建线路至衢州东站，下穿杭长客运专线至龙游南站，途径遂昌、松阳、龙泉、庆元，进入福建省境内，浙江省境内线路长度206.858km。其中无砟轨道地段110.831km。
2.2主要技术标准
(1）铁路等级：Ⅰ级。
(2）正线数目：单线、预留双线条件。
(3）速度目标值：160km/h。
(4）最小曲线半径：一般地段2000米，困难地段1600米。
(5）限制坡度：6‰。
(6）牵引种类：电力。
(7）机车类型：客机：HXD3D、CRH型动车组；货机：HXD3。
(8）牵引质量：4000t。
(9）到发线有效长度：850m。
(10）闭塞方式：自动站间闭塞。
(11）建筑限界：电力牵引时速160km客货共线铁路建筑限界。
计划工期：本项目建设工期1800日历天，计划2015年10月开工，2020年9月竣工。
咨询服务期：自2017年5月起至项目工程结算结束止。
2.3招标范围
新建衢州至宁德铁路浙江段工程全线CPⅠ、CPⅡ、二等水准网咨询与评估，CPⅢ测量咨询与评估。主要内容为：
1.对设计院提交的线下精测网原测及复测成果进行分析，指导施工单位检测及使用，并重点对标段间共用点的检测及使用进行管理。
2.对施工单位依据线下精测网进行的施工控制点加密进行方案审定，并对加密控制点进行外业布点指导和成果内业检算。
3.对施工期间各阶段各级控制点复测进行全面质量管控，对测量数据有疑问时应进行外业检测。
4.协助建设单位作好线下工程控制点与线上加密控制点之间相关稳定性的维护检查工作，确保控制点的整体质量。
5.做好对隧道贯通后的CPⅡ测设管理及全线CPⅢ测设管理工作，确保CPⅢ测设质量。
6.对各相关单位测量过程中出现的问题进行协调等工作。
2.4标段划分
本次测量咨询与评估招标划分为一个标段。
3. 潜在投标人资格要求
3.1中华人民共和国境内具有独立法人资格的合法企业，注册资本5000万元以上;
3.2具有中华人民共和国建设部颁发的工程勘察（综合）甲级资质及国家测绘地理信息局颁发的测绘甲级资质;
3.3具有合法认证机构认证的质量管理体系认证证书;
3.4近五年承担过或正在承担至少1项无砟轨道铁路精测网测量或评估项目;
3.5具有良好的企业社会信誉，财务状况良好;
3.6近五年无任何违法和重大违约行为;在人员、设备、资金等方面具有完成本项目招标范围内的工程能力。
3.7投标人及其法定代表人、拟委派的项目经理自提交投标文件之日起前1年内没有人民法院判决、裁定生效的行贿犯罪记录;
3.8与本项目的勘察设计、施工单位没有直接隶属关系或利益关系。
3.9本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1有意向的投标人请于2017 年6 月1 日至 2017 年6月 5 日，每日上午 9 时至11 时，下午14 时至17_时（北京时间，下同），九景衢铁路浙江有限公司（浙江省衢州市柯城区荷四路339号512室）持营业执照和企业资质证书复印件，单位介绍信及身份证原件、复印件领取招标文件。
请投标人在招标文件发售截止时间前携带相关资料至南京市公共资源交易中心（江东中路265号）办理投标人信息登记，并登录南京市公共资源交易中心网进行投标项目确认。详见附件1。
4.2 招标文件不收取任何费用，不接受邮购。
5. 投标文件的递交
5.1 递交投标文件的时间为2017年6月21日9时至2017年6月21日9时30分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年6月21日9时30分，地点为 南京市公共资源交易中心1247室（地址：南京市建邺区江东中路265号，地铁2号线奥体东站4号出口）。
5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 投标保证金
6.1投标保证金形式：投标单位开户银行出具的投标保函。
6.2投标保证金金额：人民币叁万元整。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在南京市公共资源交易中心网、招标网、铁路建设工程网上发布。
8. 联系方式
招标人：九景衢铁路浙江有限公司
地址：浙江省衢州市柯城区荷四路339号
邮编：324000
联系人：康荣良 朱建坤
电话：0570-2383639， 0570-2383678
传真：0570-2383999
电子邮件：576974557@qq.com
开户银行：中国农业银行衢州南区支行营业部
开户名称：九景衢铁路浙江有限公司
账 号：19720101040016029
2017年5月23日